ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 г. № 1186
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980; 2016, № 1, ст. 246; 2017, № 1, ст. 197; № 16, ст. 2424; № 52, ст. 8135).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37";
б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21".
3. В приложении № 1 к указанной Программе:
а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882";
б) позицию 9 изложить в следующей редакции:
"9. Внедрение технических 1945 2003 2063 2130 2197 2264 2283 2302 2321"; средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):
в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания:
"в Верховном Суде - - - - - - 1 1 2"; Российской Федерации
г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"в Верховном Суде - - - 5 11 12 9 8 11"; Российской Федерации
д) дополнить позицией 16 следующего содержания:
"16. Информатизация Верховного Суда Российской Федерации
количество посетителей - - - - - - 3000000 4000000 5000000 официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
количество запросов о - - - - - - 3500 3500 3500 деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)
количество - - - - - - 18000 19000 23000 процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000 актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц)
количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000 актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
объем дискового - - - - - - 110 142 174". пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
4. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186)
ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
----|--------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование объекта, | Срок | Мощность | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | регион строительства | ввода в | (кв. |-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | действие | метров) | 2013 - 2020 | в том числе | | | |годы - всего |------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------ | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год ----|--------------------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1. Строительство здания 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - - Центрального районного ********* **** ***** суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
строительство 2018 4604,66 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - - год **** *****
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2. Строительство здания 238245,2 88155 70400 127420 - - - - - Борисоглебского * городского суда Воронежской области - всего
в том числе:
проектные и 2014 400 - 400 - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2015 3730 237845,2 88155 70000 127420 - - - - - год *
3. Строительство здания 80872,1 2740 38770 39362,1 - - - - - Лискинского районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2013 2740 2740 - - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2015 2482,4 78132,1 - 38770 39362,1 - - - - - год
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4. Строительство здания 708106 - 20000 6000 - 20000 400000 200000 62106 Верховного Суда Чеченской ********* Республики - всего
в том числе:
проектные и 2015 26000 - 20000 6000 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 7224,2 682106 - - - - 20000 400000 200000 62106 год
Пермский краевой суд, г. Пермь
5. Строительство здания для 589517,3 - 15000 5000 - 502399,7 480857,3 92714 - размещения Пермского ********* ** ****** ***** краевого суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 15946 - 15000 5000 - - - - - изыскательские работы год **
строительство 2019 8253,5 573571,3 - - - - 502399,7 480857,3 92714 - год ****** *****
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6. Строительство здания для 15000 - - - - 5000 35000 - - - размещения Приморского ********* ****** краевого суда - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 5000 35000 - - - изыскательские работы год ********* ******
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7. Реконструкция здания 14166,8 20930 - 29000 8800 8800 - - - - Волгоградского областного ********* *** суда - всего
в том числе
проектные и 2016 20930 - 29000 8800 8800 - - - - изыскательские работы год ********* ***
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8. Строительство здания для 1582711,2 - 34000 6517 - 419158,5 723014,9 393836 386612 размещения Иркутского ********* ***** областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 31695 - 34000 6517 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 17082,27 1551016,2 - - - - 419158,5 723014,9 393836 386612 год *****
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9. Строительство здания для 1739889,8 - 23359,2 14875,2 720608,1 1046872,3 857173,5 - - размещения Кемеровского ********* ** *** **** ***** областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 23359,2 - 23359,2 2275,2 - - - - - изыскательские работы год **
строительство 2019 22837 1716530,6 - - 12600 720608,1 1046872,3 857173,5 - - год *** **** *****
10. Строительство здания 3300 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - - Киселевского городского ********* * ** **** суда Кемеровской ****** области - всего
в том числе
проектные и 2017 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - - изыскательские работы год ********* * ** **** ****** Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11. Строительство здания 7000 15000 - 12000 3000 500,7 - - - - Курского областного *** суда - всего
в том числе
проектные и 2017 15000 - 12000 3000 500,7 - - - - изыскательские работы год ***
12. Реконструкция здания 640 2343 - - - 2343 - - - - Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
в том числе
проектные и 2016 2343 - - - 2343 - - - - изыскательские работы год
13. Строительство здания для 960 1196,8 - - 900 296,8 - - - - размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
в том числе
проектные и 2016 1196,8 - - 900 296,8 - - - - изыскательские работы год
Московский областной суд, г. Красногорск
14. Строительство здания для 8000 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - - размещения Московского *** **** областного суда - всего
в том числе
проектные и 2017 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - - изыскательские работы год *** ****
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15. Реконструкция не 887188,7 - 10500 6000 - 70000 409953,7 200000 260735 завершенного ********* ****** ***** строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 16500 - 10500 6000 - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2020 8769,1 870688,7 - - - - 70000 409953,7 200000 260735 год ****** *****
16. Приобретение и 226198 63350 30100 110000 22748 - - - - реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
в том числе:
приобретение 2013 3344,1 55000 55000 - - - - - - - год
проектные и 2014 8450 8350 100 - - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2016 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - - год
17. Приобретение помещений 2014 278,6 10250 - 10250 - - - - - - для размещения Ленинского год районного суда, г. Мурманск
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18. Строительство здания для 3296661,3 30000 120761,1 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - - размещения Нижегородского ********* *** ***** областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2014 150761,1 30000 120761,1 - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2018 33664,23 3145900,2 - - 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - - год *** *****
Омский областной суд, г. Омск
19. Строительство здания для 1082294 - 8411,7 2588,3 - 329400,9 300000 342171 429123 размещения Омского ********* ****** областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
в том числе:
проектные и 2015 11000 - 8411,7 2588,3 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 14440 1071294 - - - - 329400,9 300000 342171 429123 год ******
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20. Строительство пристройки 80853,2 - 7000 1500 605,5 10000 20000 58454 - к зданию Орловского ********* *** ****** областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 2399,2 - 7000 1500 605,5 - - - - изыскательские работы год ***
строительство 2019 2110,5 78454 - - - - 10000 20000 58454 - год ******
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21. Строительство здания для 865085,2 - - 13369 15557,2 - 500000 250000 86159 размещения Пензенского ********* областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 28926,2 - - 13369 15557,2 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 10996,63 836159 - - - - - 500000 250000 86159 год
22. Реконструкция 264902 - - - 2500 6500 126203 129699 - существующего здания с ********* ****** возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
в том числе:
проектные и 2017 9000 - - - 2500 6500 - - - изыскательские работы год ******
реконструкция 2019 4485,2 255902 - - - - - 126203 129699 - год
Рязанский областной суд, г. Рязань
23. Строительство здания 633349 - - 4200 2864 - 300000 250000 76285 Рязанского областного ********* суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 7064 - - 4200 2864 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 11892,46 626285 - - - - - 300000 250000 76285 год
Томский областной суд, г. Томск
24. Строительство пристройки 435361 - - - - - 13566 117635 304160 к существующему зданию ********* Томского областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 13566 - - - - - 13566 - - изыскательские работы год
строительство 2020 4500 421795 - - - - - - 117635 304160 год
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25. Строительство здания для 1125529,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 500000 598071 размещения Тульского ********* ****** областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 27458,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 - - изыскательские работы год ******
строительство 2020 14934,6 1098071 - - - - - - 500000 598071 год
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26. Строительство здания 655905,7 4000 4169 9780 116716 180000 437026 - - Ульяновского областного ********* **** суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 22149 4000 4169 9780 4200 - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 7345 633756,7 - - - 112516 180000 437026 - - год ****
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27. Реконструкция комплекса 11560 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - - зданий со строительством ********* ***** пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
в том числе
проектные и 2018 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - - изыскательские работы год *****
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28. Строительство здания 125245 125245 - - - - - - - Выборгского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего
в том числе
строительство 2013 10489,9 125245 125245 - - - - - - - год
29. Строительство здания 88589,9 88589,9 - - - - - - - Колпинского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего
в том числе
строительство 2013 11338,5 88589,9 88589,9 - - - - - - - год
30. Строительство здания 117940,8 117940,8 - - - - - - - Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство 2013 12404 117940,8 117940,8 - - - - - - - год
31. Строительство корпуса, 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - - пристраиваемого к зданию *** Фрунзенского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего
в том числе
строительство 2016 3722 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - - год ***
32. Строительство здания 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - - Московского районного ********* **** суда, г. Санкт- Петербург, - всего
в том числе:
строительство 2019 14832,2 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - - год ****
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33. Строительство пристройки 2017 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - - к зданию Сыктывкарского год ** *** **** городского суда, ****** г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
в том числе
строительство 2017 9268,5 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - - год ** *** **** ******
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34. Реконструкция здания 209704 144371 65333 - - - - - - Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
в том числе
реконструкция 2014 3631,4 209704 144371 65333 - - - - - - год
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35. Строительство здания для 2085393,7 - 916268,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478 размещения Верховного ********* ** ******* Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего
в том числе:
проектные и 2017 900 - 900 - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 31528,8 2084493,7 - 915368,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478 год ** *******
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36. Комплекс правосудия в 492319,1 - 3000 3267,1 7767,1 55940 136255 168655 177397 г. Петропавловске-Камчат- ********* *** **** ***** ском, корпус 1, блоки 3, ****** 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
в том числе:
проектные и 2016 6267,1 - 3000 3267,1 1767,1 - - - - изыскательские работы год ***
строительство 2020 7682,1 486052 - - - 6000 55940 136255 168655 177397 год **** ***** ******
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37. Строительство здания для 10080 27000 - 23000 4000 - - - - - размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
в том числе
проектные и 2015 27000 - 23000 4000 - - - - - изыскательские работы год
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38. Реконструкция здания 249710 37280 134220 78210 - - - - - Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
в том числе
реконструкция 2015 3669 249710 37280 134220 78210 - - - - - год
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39. Строительство здания для 2298 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - - Малоярославецкого ********* ** *** **** районного суда Калужской ****** области - всего
в том числе
проектные и 2017 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - - изыскательские работы год ********* ** *** **** ******
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40. Строительство здания 140146 2869 54291 216 76290 70433,7 60771 - - Бокситогорского ********* ** **** городского суда Ленинградской области - всего
в том числе:
проектные и 2015 3085 2869 - 216 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 3102 137061 - 54291 - 76290 70433,7 60771 - - год ** ****
41. Строительство здания для 243327,4 - 5906,4 988 150 - 138444 97839 - размещения Тосненского ********* городского суда Ленинградской области - всего
в том числе:
проектные и 2016 7044,4 - 5906,4 988 150 - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 4471,3 236283 - - - - - 138444 97839 - год
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42. Строительство здания 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - - Ленинского районного ** *** суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
в том числе
строительство 2016 6858 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - - год ** ***
43. Реконструкция 148214 7100 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - - не завершенного ** *** **** строительством здания для ****** размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
в том числе:
проектные и 2013 7100 7100 - - - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2017 3665,8 141114 - 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - - год ** *** **** ******
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44. Строительство здания для 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - - размещения Городецкого ********* ** **** ***** городского суда - всего ******
в том числе
строительство 2018 3243,3 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - - год ** **** ***** ******
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45. Реконструкция здания 31823 22506 9317 - - - - - - Исилькульского районного суда - всего
в том числе
реконструкция 2014 708,26 31823 22506 9317 - - - - - - год
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46. Строительство пристройки 52366 600 28836 27351 24415 - - - - к зданию Неклиновского ** районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2013 600 600 - - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2016 1008,6 51766 - 28836 27351 24415 - - - - год **
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47. Строительство здания для 1161946,7 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 274918,7 113714 - размещения ********* **** Южно-Сахалинского ****** городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 1835,4 - - - - - 1835,4 - - изыскательские работы год
строительство 2019 7780 1160111,3 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 273083,3 113714 - год **** ******
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48. Строительство 17800 16900 - 900 483 - - - - 6-этажной пристройки *** к зданию Димитровградского городского суда -всего
в том числе:
проектные и 2017 900 - - 900 483 - - - - изыскательские работы год ***
строительство 2013 4229,4 16900 16900 - - - - - - - год
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49. Строительство здания 183641 53210 67040 63391 - - - - - Миасского городского суда - всего
в том числе
строительство 2015 4125 183641 53210 67040 63391 - - - - - год
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50. Строительство здания 30804 30804 - - - - - - - Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
в том числе
строительство 2013 772,2 30804 30804 - - - - - - - год
51. Строительство здания 39239 39239 - - - - - - - Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
в том числе
строительство 2013 815 39239 39239 - - - - - - - год
52. Приобретение здания для 2014 483,2 7500 - 7500 - - - - - - размещения год Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
53. Приобретение здания для 2014 709,6 25000 - 25000 - - - - - - размещения Буйнакского год районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54. Строительство пристройки 36431,3 36431,3 - - - - - - - к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
в том числе
строительство 2013 год 863 36431,3 36431,3 - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55. Строительство здания 131176 - - - 5978 2989 65616 59582 - Магасского районного суда ********* **** Республики Ингушетия - всего
в том числе:
проектные и 2017 5978 - - - 5978 2989 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2019 1918 125198 - - - - - 65616 59582 - год
56. Строительство здания 58056 - - - 2600 780 - 25000 30456 Карабулакского районного ********* **** суда Республики Ингушетия - всего
в том числе:
проектные и 2017 2600 - - - 2600 780 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2020 800 55456 - - - - - - 25000 30456 год
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57. Строительство здания для 84749 - - - 3970 3176 47830 32949 - размещения Пряжинского ********* **** районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 3970 - - - 3970 3176 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2019 1057,92 80779 - - - - - 47830 32949 - год
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58. Строительство здания 69329 - - - 3273 1650 35000 32679 - Алагирского районного ********* **** суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
в том числе:
проектные и 2017 1650 - - - 3273 1650 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2019 1491,8 67679 - - - - - 35000 32679 - год
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59. Строительство здания 326144 - - - 16500 - 96292 99644 113708 Кызылского городского ********* суда Республики Тыва - всего
в том числе:
проектные и 2016 16500 - - - 16500 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 3358,77 309644 - - - - - 96292 99644 113708 год
60. Приобретение здания для 2014 816,9 10000 - 10000 - - - - - - размещения Кызылского год районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61. Строительство здания для 114205 - - 3000 981 - - 50000 60224 размещения Гудермесского ********* городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 3981 - - 3000 981 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 1416 110224 - - - - - - 50000 60224 год
62. Строительство здания для 99775 - - 2000 1458 - - 50000 46317 размещения ********* Урус-Мартановского городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 3458 - - 2000 1458 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 1240 96317 - - - - - - 50000 46317 год
63. Строительство здания для 86750,5 - - - 2500 1480,5 660,6 50000 32770 размещения Шалинского ********* ****** ***** городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 3980,5 - - - 2500 1480,5 660,6 - - изыскательские работы год ****** *****
строительство 2020 1240 82770 - - - - - - 50000 32770 год
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64. Строительство здания для 270870 - - 9044 45500 216826 145776 - - размещения Нижнекамского ********* ***** городского суда Республики Татарстан - всего
в том числе:
проектные и 2016 9044 - - 9044 500 - - - - изыскательские работы год
строительство 2018 3923,18 261826 - - - 45000 216826 145776 - - год *****
65. Строительство Дома 316877,3 - - 11366,3 21963,7 285511 198117 - - правосудия в ********* ***** г. Набережные Челны - всего
в том числе:
проектные и 2016 11366,3 - - 11366,3 1963,7 - - - - изыскательские работы год
строительство 2018 5301,1 305511 - - - 20000 285511 198117 - - год *****
66. Строительство здания для 78098 - - - 3744 - 75554 - - размещения Чистопольского ********* ******* городского суда Республики Татарстан - всего
в том числе:
проектные и 2016 3744 - - - 3744 - - - - изыскательские работы год ******* *******
строительство 2019 1280 75554 - - - - - 75554 - - год
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67. Строительство здания 2000 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - - Кропоткинского городского ********* **** суда - всего ******
в том числе
проектные и 2017 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - - изыскательские работы год ********* **** ******
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68. Реконструкция здания 124035,1 - - - 3925 1483,3 70000 50183 - Артемовского городского ********* **** суда со строительством ****** пристройки - всего
в том числе:
проектные и 2017 3852,1 - - - 3925 1483,3 - - - изыскательские работы год **** ******
реконструкция 2019 2040,1 120183 - - - - - 70000 50183 - год
69. Приобретение здания для 2013 4586,3 75292,4 75292,4 - - - - - - - размещения Уссурийского год районного суда, г. Уссурийск
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70. Реконструкция здания 110142,3 - - - 1806,3 806,2 52500 55836 - Ессентукского городского ********* **** суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 1806,3 - - - 1806,3 1806,2 - - - изыскательские работы год ****
реконструкция 2019 3300 108336 - - - - - 52500 55836 - год
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71. Реконструкция здания 62758 - - - 1945 1268,1 22333 38480 - Ивановского районного ********* **** суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
в том числе:
проектные и 2017 1945 - - - 1945 1268,1 - - - изыскательские работы год ****
реконструкция 2019 1482,7 60813 - - - - - 22333 38480 - год
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72. Строительство здания для 1800 1739,5 - - - 3670 - - - - управления Судебного ********* департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
в том числе
проектные и 2016 1739,5 - - - 3670 - - - - изыскательские работы год *********
73. Строительство пристройки 33115,2 - - - 1450 - 278,8 15000 16483 к зданию Красноярского ********* районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
в том числе:
проектные и 2018 1632,2 - - - 1450 - 278,8 - - изыскательские работы год
строительство 2020 500 31483 - - - - - - 15000 16483 год
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74. Строительство здания 211457 1783 2967 - 2967 37200 136903,1 69507 - Володарского районного ********* ****** ***** суда, г. Брянск, - всего **
в том числе:
проектные и 2016 4750 1783 2967 - 2967 - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 2826,51 206707 - - - - 37200 136903,1 69507 - год ****** *****
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75. Строительство пристройки 67313 - - - 2495 2495 1996 30000 34818 к зданию Ковровского ********* **** ***** городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 2495 - - - 2495 2495 1996 - - изыскательские работы год **** *****
строительство 2020 1782,3 64818 - - - - - - 30000 34818 год
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76. Строительство пристройки 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
в том числе
строительство 2014 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - год
77. Строительство пристройки 36255 - - - 1556 - 17292 17407 - к зданию Заволжского ********* районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, ******** - всего
в том числе:
проектные и 2016 1556 - - - 1556 - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 841,7 34699 - - - - - 17292 17407 - год
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78. Реконструкция здания 4810 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - - Ангарского городского ********* **** суда со строительством ****** пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
в том числе
проектные и 2017 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - - изыскательские работы год ********* **** ******
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79. Строительство здания 203303,6 - - - 3576,7 3576,6 100000 99727 - Ленинского районного суда ********* **** г. Кирова - всего
в том числе:
проектные и 2017 3576,6 - - - 3576,7 3576,6 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2019 4300 199727 - - - - - 100000 99727 - год Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80. Строительство здания для 1800 3757,1 - - - 1298 3234 - - - размещения Грязинского ********* ****** городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
в том числе
проектные и 2017 3757,1 - - - 1298 3234 - - - изыскательские работы год ********* ******
81. Приобретение здания для 2016 11060,7 300000 - - - 300000 - - - размещения Советского и год Октябрьского районных судов г. Липецка
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82. Приобретение помещений 2013 182,1 7000 7000 - - - - - - - для размещения год Магаданского городского суда
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83. Приобретение здания для 2013 3310,5 235089 235089 - - - - - - - размещения год Наро-Фоминского городского суда
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84. Приобретение здания для 2014 2657,2 294400 - 294400 - - - - - - размещения Хабаровского год районного суда, г. Хабаровск
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85. Приобретение здания для 2015 461,6 4000 - - 4000 - - - - - размещения Островского год районного суда, пос. Судиславль
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86. Приобретение здания для 2014 4273 200002 - 200002 - - - - - - размещения Сургутского год районного суда, г. Сургут
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87. Строительство здания для 104178 - - - 5600 5600 52480 46098 - размещения Промышленного ********* **** районного суда ****** г. Оренбурга - всего
в том числе:
проектные и 2017 5600 - - - 5600 5600 - - - изыскательские работы год **** ******
строительство 2019 2391,29 98578 - - - - - 52480 46098 - год
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88. Строительство здания для 251077,8 - - - 10355,8 10355,7 - 100000 140722 Псковского районного суда ********* **** и Управления Судебного ****** департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10355,8 - - - 10355,8 10355,7 - - - изыскательские работы год **** ******
строительство 2020 3100 240722 - - - - - - 100000 140722 год
89. Строительство здания 106676,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - 50000 54105 Островского городского ********* **** суда, г. Остров, - всего ******
в том числе:
проектные и 2017 2571,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - - - изыскательские работы год **** ******
строительство 2020 1200 104105 - - - - - - 50000 54105 год
90. Строительство здания для 47175,6 - - - 1400,6 - - 20000 25775 размещения Сараевского ********* районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
в том числе:
проектные и 2016 1400,6 - - - 1400,6 - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 640 45775 - - - - - - 20000 25775 год
91. Строительство здания для 67578 - - - 1490 - 30726 35362 - размещения Спасского ********* районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
в том числе:
проектные и 2016 1490 - - - 1490 - - - - изыскательские работы год
строительство 2019 1312,65 66088 - - - - - 30726 35362 - год
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92. Реконструкция 372902 - 13210 3850 7000 198552 254412,1 - - незавершенного ********* ***** строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
в том числе:
проектные и 2015 17060 - 13210 3850 - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2018 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 - - год *****
93. Строительство пристройки 379475 - - - 6618 618 1400 200000 171457 к зданию Автозаводского ********* **** районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
в том числе:
проектные и 2017 8018 - - - 6618 618 1400 - - изыскательские работы год ****
строительство 2020 7282 371457 - - - - - - 200000 171457 год
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94. Строительство пристройки 102367 - - - 5015 4990 59810 37567 - к административному ********* **** зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
в том числе:
проектные и 2017 4990 - - - 5015 4990 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2019 1756,5 97377 - - - - - 59810 37567 - год
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95. Приобретение здания для 2013 1431 116000 116000 - - - - - - - размещения год Красноуфимского городского суда Свердловской области
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96. Строительство здания для 800 - - - - 2612,7 2600 - - - размещения Десногорского ********* **** городского суда ****** Смоленской области - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 2612,7 2600 - - - изыскательские работы год ********* **** ******
97. Строительство здания для 210283,2 - - - 5208 1380 - 150000 55658 размещения Смоленского ********* ***** **** районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
в том числе:
проектные и 2017 4625,2 - - - 5208 1380 - - - изыскательские работы год ***** ****
строительство 2020 3780 205658 - - - - - - 150000 55658 год
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98. Строительство пристройки 1830 380 - - - 380 - - - - со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
в том числе
проектные и 2016 380 - - - 380 - - - - изыскательские работы год
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99. Строительство здания для 5800 - - - - 6950 6950 - - - размещения Советского, ********* **** Тамбовского районных ****** судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 6950 6950 - - - изыскательские работы год ********* **** ******
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100. Строительство здания для 3900 50 - - - 500 - - - - размещения Калининского ********* районного суда г. Тюмени - всего
в том числе
проектные и 2016 50 - - - 500 - - - - изыскательские работы год *********
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101. Приобретение и 1814177,9 385927,9 - 1500 12183 - 26568 800000 600182 реконструкция не ********* завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
в том числе:
приобретение 2013 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - - год
проектные и 2018 28068 - - 1500 12183 - 26568 - - изыскательские работы год
реконструкция 2020 15200 1400182 - - - - - - 800000 600182 год
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102. Строительство Шаховского 73412,3 73412,3 - - - - - - - районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
в том числе
строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - -
103. Дом правосудия с 73888,8 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 - 56524 административными ********* помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
в том числе:
проектные и 2018 5200,6 - - - 5000 - 5000 - - изыскательские работы год
строительство 2020 5323 68688,2 6064,2 6100 6100 - - - - 56524 год
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104. Приобретение здания для 2013 1575,5 30000 30000 - - - - - - - размещения Кимрского год городского суда, г. Кимры
105. Приобретение здания для 2013 522 4000 4000 - - - - - - - размещения Спировского год районного суда, пос. Спирово
106. Приобретение здания для 2013 526 7200 7200 - - - - - - - размещения Весьегонского год районного суда, г. Весьегонск
107. Приобретение здания для 2013 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - - размещения год Лихославльского районного суда, г. Лихославль
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108. Реконструкция не 464526,5 8220 - 157246,5 206730 295652,8 77910 - - завершенного ********* *** **** ***** строительством здания для ****** размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
в том числе:
проектные и 2015 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2018 7201 448790 - - 149730 206730 295652,8 77910 - - год *** **** ***** ******
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109. Приобретение комплекса 2013 3825,3 198126 198126 - - - - - - - зданий для размещения год Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110. Строительство здания 2013 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - - Арбитражного суда год Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111. Приобретение и 631003 310000 - - 1500 3500 5000 150000 166003 реконструкция здания для ********* ****** размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
в том числе:
приобретение 2013 5842,4 310000 310000 - - - - - - - год
проектные и 2018 5000 - - - 1500 3500 5000 - - изыскательские работы год ******
реконструкция 2020 год 5842,4 316003 - - - - - - 150000 166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112. Строительство здания 8000 33600 - - - - - - 17200 16400 Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
в том числе
проектные и 2020 33600 - - - - - - 17200 16400 изыскательские работы год
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113. Строительство здания 8000 33700 - - - - - - 15500 18200 Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
в том числе
проектные и 2020 33700 - - - - - - 15500 18200 изыскательские работы год
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114. Строительство здания 1456711 - - 2000 8000 8000 10000 500000 946711 Арбитражного суда ********* **** Архангельской области, ****** г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
в том числе:
проектные и 2018 10000 - - 2000 8000 8000 10000 - - изыскательские работы год **** ******
строительство 2020 8944 1446711 - - - - - - 500000 946711 год
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115. Строительство здания 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - - Арбитражного суда ********* *** **** г. Санкт-Петербурга и ****** Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
в том числе
строительство 2019 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - - год *** **** ******
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116. Строительство здания 11000 48000 - - - - - - 20000 28000 Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
в том числе
проектные и 2020 48000 - - - - - - 20000 28000 изыскательские работы год
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117. Строительство здания 780202,9 - 22000 10780 - - - 263228,2 494974,7 Арбитражного суда ********* ** Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
в том числе:
проектные и 2015 год 22000 - 22000 10780 - - - - - изыскательские работы **
строительство 2020 год 11200 758202,9 - - - - - - 263228,2 494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118. Строительство здания 689287,4 - - - 4000 15000 198087,3 332885,1 152215 Арбитражного суда ********* ****** ***** Владимирской области, г. Владимир, - всего
в том числе:
проектные и 2018 19000 - - - 4000 15000 12900 - - изыскательские работы год ****** *****
строительство 2020 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 332885,1 152215 год
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119. Строительство здания 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - - Арбитражного суда *** Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
в том числе
строительство 2016 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - - год ***
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120. Строительство здания 8000 22700 - - - - - - 9900 12800 Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
в том числе
проектные и 2020 22700 - - - - - - 9900 12800 изыскательские работы год
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121. Строительство здания 442061 - - - 2000 8141,6 200000 213801 18260 Третьего арбитражного ********* **** апелляционного суда, ****** г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8141,6 - - - изыскательские работы год **** ******
строительство 2020 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260 год
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122. Строительство здания 1297705,1 - 24000 - - - 260622,1 584622 428461 Арбитражного суда ********* Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
в том числе:
проектные и 2014 24000 - 24000 - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2020 12489,59 1273705,1 - - - - - 260622,1 584622 428461 год
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123. Строительство здания 384957 - - - 2000 8000 250000 100000 24957 Четвертого арбитражного ********* ****** апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8000 - - - изыскательские работы год ******
строительство 2020 4573,8 374957 - - - - - 250000 100000 24957 год
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124. Строительство здания 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3 Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и 2019 23700 - - - - - 10700 13000 - изыскательские работы год
строительство 2020 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3 год
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125. Строительство здания 9600 40200 - - - - - - 20000 20200 Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего
в том числе
проектные и 2020 40200 - - - - - - 20000 20200 изыскательские работы год
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126. Строительство здания 1900 9200 - - - - - - 3600 5600 Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
в том числе
проектные и 2020 9200 - - - - - - 3600 5600 изыскательские работы год
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127. Реконструкция здания 2600 11900 - - - - - - 4900 7000 Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
в том числе
проектные и 2020 11900 - - - - - - 4900 7000 изыскательские работы год
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128. Строительство здания 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - - Арбитражного суда *** Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
в том числе
строительство 2016 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - - год ***
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129. Приобретение помещений 2015 308,2 13260 - - 13260 - - - - - для Арбитражного суда год Костромской области, г. Кострома
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130. Строительство здания 3680 2145 - - 2145 793 792,9 - - - Московского районного ********* **** суда, г. Чебоксары, ****** Чувашская Республика, - всего
в том числе
проектные и 2017 2145 - - 2145 793 792,9 - - - изыскательские работы год ********* **** ******
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131. Приобретение здания для 2014 776,7 44400 - 44400 - - - - - - размещения Могойтуйского год районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
132. Приобретение здания для 2015 790,2 75056 - - 75056 - - - - - размещения год Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133. Строительство здания 159890 - - 2198 68021,1 156057,5 86420,4 - - Лабытнангского городского ********* *** **** ***** суда, г. Лабытнанги, ****** Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
в том числе:
проектные и 2016 2892 - - 2198 1764,1 - - - - изыскательские работы год ***
строительство 2019 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 86420,4 - - год **** ***** ******
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134. Строительство здания 32819 - - 2307 30512 - - - - Нюксенского районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 30512 - - - 30512 - - - - год
135. Строительство здания 31994 - - 2307 30512 - - - - Кадуйского районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - - изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 29687 - - - 30512 - - - - год
136. Строительство здания для 342539,3 - - - 7251,3 7251,3 200000 120000 15288 размещения Череповецкого ********* **** городского суда Вологодской области - всего
в том числе:
проектные и 2017 7251,3 - - - 7251,3 7251,3 - - - изыскательские работы год ****
строительство 2020 5719,2 335288 - - - - - 200000 120000 15288 год
137. Реконструкция здания 68090 68090 - - - - - - - Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
в том числе:
проектные и 2013 3440 3440 - - - - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2013 1120 64650 64650 - - - - - - - год
138. Строительство здания для 67980 67980 - - - - - - - размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектные и 2013 4760 4760 - - - - - - - изыскательские работы год
строительство 2013 1000 63220 63220 - - - - - - - год
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139. Приобретение и 378421,7 - 184440 5884 2176,7 77209 108712 - - реконструкция здания для ********* размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
в том числе:
приобретение 2014 4943,7 184440 - 184440 - - - - - - год
проектные и 2016 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - - изыскательские работы год
реконструкция 2018 5793,36 185921 - - - - 77209 108712 - - год
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140. Строительство здания для 1432490,7 - - - 3167 37223 550796 340839,7 500465 размещения ********* ****** Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 40390 - - - 3167 37223 - - - изыскательские работы год ******
строительство 2020 14453 1392100,7 - - - - - 550796 340839,7 500465 год
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141. Строительство здания для 383950 - - - 9308 14764 196786 121110 41982 размещения Анадырского ********* ****** районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 24072 - - - 9308 14764 - - - изыскательские работы год ******
строительство 2020 2177 359878 - - - - - 196786 121110 41982 год
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142. Приобретение здания 1562000 - - - - 1562000 - - - для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего
в том числе
приобретение 2017 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - - год
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143. Реконструкция здания 11023 - - - - - - 11023 - Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
в том числе
проектные и 2019 11023 - - - - - - 11023 - изыскательские работы год
Итого 53808423 5581920 5732498,6 5783944 7060082 8686640,3 9942496,9 8276300 8306100 ********** * ** *** **** *****
в том числе:
проектные и 1369049 90326,8 404282,6 173554,3 271065,8 231460,8 122618,7 132100 108200 изыскательские работы * ** *** **** *****
строительство, 52439374 5491593,2 5328216 5610389,7 6789016,2 8455179,5 9819878,2 8144200 8197900 реконструкция, * ** *** **** ***** приобретение __________________ * С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. ** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей; не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей. *** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей. **** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей. ***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей; на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей. ****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. ******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. ******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. ********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. ********** В соответствии с параметрами федерального бюджета.
5. В приложении № 7 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся всего по Программе: цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42*", "12576,54*", "10952,93" и "11075,14"; в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16*", "10806,6*", "9132,82" и "9256,26"; в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88";
б) в разделе I: в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37";
в) в разделе II: в позиции "Всего" цифры "70491,11*", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98*", "11480,29*", "9873,68" и "9975,62"; в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04*", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81*", "10511,41*", "8837,63" и "8954,81"; в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35*", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12*", "9942,5*", "8276,3" и "8306,1"; в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68"; в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62";
г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93";
д) в разделе IV: в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22"; в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42"; в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15"; в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27";
е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,".
6. Приложение № 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------- | 2013 - 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | годы - всего| год | год | год | год | год | год | год | год ----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------- Всего по Программе 82160,42 10000 9454,79 9354,28 11725,25 12999,19 12576,54 10952,93 11075,14 * * * * * *
из них:
Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - - Суд Российской Федерации
Верховный Суд 773,65 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 116,35 116,35 146,42 Российской Федерации
Высший 4324,4 4324,4 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный 67169,72 4267,01 8779,96 8208,37 10323,14 11753,2 10922 9238,8 9238,8 департамент при * * * * Верховном Суде Российской Федерации
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - - России
Минюст России 5772,3 870,76 195,07 693,73 751,5 710,53 901,34 950,91 1027,79 * * *
ФССП России 4081,9 464,53 415,37 384,32 539,55 419,11 636,85 646,87 662,13 * * *
Государственные 61809,16 6544,68 6610,93 6955,23 8563,78 9916,58 10806,6 9132,82 9256,26 капитальные * * * * * * вложения - всего
из них:
Верховный Суд 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 15,89 22,15 Российской Федерации
Высший 3520,6 3520,6 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный 54123,82 2678,62 6331,4 6371,64 7682,08 9258,84 10221,8 8555,6 8585,4 департамент при * * * * * Верховном Суде Российской Федерации
Минюст России 1484,43 38,07 13,96 338,51 512,59 367,53 162,06 144,46 236,58 * * * *
ФССП России 2557,96 294,38 253,73 232,81 353,7 274,32 406,85 416,87 412,13 * * *
Прочие нужды - всего 20351,26 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,61 1769,94 1820,11 1818,88
из них:
Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - - Суд Российской Федерации
Верховный Суд 651,3 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 100,46 100,46 124,27 Российской Федерации
Высший 803,8 803,8 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный 13045,9 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06 2494,36 700,2 683,2 653,4 департамент при * Верховном Суде Российской Федерации
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - - России
Минюст России 4287,87 832,69 181,11 355,22 238,91 343 739,28 806,45 791,21
ФССП России 1523,94 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 230 230 250 _________________ * С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".
_____________