ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. № 1560
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402).
Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 14 сентября 2021 г. № 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в федеральную целевую программу"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";
б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейсяна 1 федерального судью(кв. метров):
в судах общей юрисдикции
в арбитражных судах
5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. № 1560)
ПЕРЕЧЕНЬстроек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
2013 - 2024 годы - всего
2013 год
Строительство здания Центрального районного суда,г. Красноярск, ул. Сурикова,63 "А", - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Верховного СудаЧеченской Республики - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Курского областного суда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области,г. Обоянь, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
в том числе:
приобретение
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза,ул. Суворова, д. 217, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство Рязанского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройкик существующему зданию Томского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Реконструкция комплекса зданийсо строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Выборгского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Колпинского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Московского районного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,ул. Пушкина, д. 20, - всего
в том числе
строительство
Реконструкция здания Воткинского городского суда,г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
в том числе
реконструкция
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,ул. Пушкина, д. 88) - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
публичный технологическийи ценовой аудит
строительство
Комплекс правосудияв г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9(2-я очередь строительства), - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,г. Махачкала, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция здания Ленинградского районного судаг. Калининграда - всего
в том числе
реконструкция
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Ленинского районного суда,г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
в том числе
строительство
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного судаг. Новосибирска - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
в том числе
строительство
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
в том числе
реконструкция
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Миасского городского суда - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Левашинского районного судав с. Леваши - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Сергокалинского районного судав с. Сергокала - всего
в том числе
строительство
Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район,с. Касумкент
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
Строительство пристройкик существующему зданию Майского районного суда,г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство Дома правосудияв г. Набережные Челны - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Чистопольского городского судаРеспублики Татарстан - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кропоткинского городскогосуда - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция зданияс пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции,г. Краснодар, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Реконструкция здания Артемовского городского судасо строительством пристройки - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,г. Астрахань, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Володарского районного суда,г. Брянск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройкик зданию Ковровского городского суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройкик существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
в том числе
строительство
Строительство пристройкик зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск.8, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Реконструкция здания Ангарского городского судасо строительством пристройки,г. Ангарск, ул. Ворошилова,д. 1, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судовг. Липецка
60,7
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
Приобретение здания для размещения Островского районного суда,пос. Судиславль
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для Псковского районного судаи Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области,г. Псков, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Островского городского суда,г. Остров, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Сараевскогорайонного судаРязанской области,рабочий поселок Сараи, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,г. Спасск-Рязанский, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство пристройкик зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройкик административному зданию Заводского районного судаг. Саратова - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департаментав Смоленской области,г. Смоленск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки со встроенной автостоянкойк существующему зданию Ленинского районного судаг. Томска - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судови Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,г. Новосибирск, - всего
в том числе:
приобретение
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,ул. Шамонина, - всего
в том числе
строительство
Дом правосудияс административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,ул. Загорская, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда,пос. Спирово
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
в том числе:
приобретение
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп.,район 13/11, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области,г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,ул. Смольного, д. 6, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,г. Волгоград, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области,г. Владимир, - всего
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань,ул. Ново-Песочная, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина -ул. Просвещения, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районег. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита,ул. Ленина, д. 145, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области,г. Биробиджан, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,г. Грозный, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,г. Краснодар, ул. Постовая -ул. Захарова, - всего
в том числе:
строительство
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
Строительство здания Московского районного суда,г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
Строительство здания Лабытнангского городского суда,г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг,пер. Революционный, д. 3, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
в том числе:
приобретение
проектные и изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа,г. Нижний Новгород, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
реконструкция с элементами реставрации
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым,г. Симферополь, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области,г. Челябинск, -
в том числе:
проектные и изыскательские
строительство
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.19
Итого
в том числе:
проектные и изыскательские работы
публичный технологическийи ценовой аудит
строительство, реконструкция, приобретение
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
________________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
4 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
8 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
9 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
10 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
12 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
14 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
15 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
16 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
17 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
19 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
20 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873,2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085,8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
21 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".
6. В приложении № 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизыМинистерства юстиции Российской Федерации
Приобретениеи реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации,г. Красноярск, - всего
в том числе:
приобретение
проектные и изыскательские работы
реконструкция
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство, реконструкция, приобретение
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
".12 Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
13 Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по РеспубликеСаха (Якутия),г. Якутск, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской областии Ненецкому автономному округу
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области,г. Архангельск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия,г. Улан-Удэ, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого:
в том числе:
проектные и изыскательские работы
строительство, реконструкция, приобретение
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
".3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
".9 Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"Всегопо Программе
в том числе:
капитальныевложения(бюджетные инвестиции)
прочие нужды
в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего
Строительство, реконструкцияили приобретение зданий(капитальные вложения)
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
"здания Федеральной службы судебных приставов
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
"обеспечение безопасностии охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
".1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
".5 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы Россиина 2013 - 2024 годы"(в редакции постановленияПравительства Российской Федерацииот 14 сентября 2021 г. № 1560)
ОБЪЕМЫфинансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Всего по Программе
из них:
Конституционный СудРоссийской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации
Минэкономразвития России
Минюст России
ФССП России
Государственные капитальные вложения - всего
из них:
Верховный СудРоссийской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации
Минюст России
ФССП России
Прочие нужды - всего
из них:
Конституционный СудРоссийской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Минэкономразвития России
Минюст России
ФССП России
__________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
____________