ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 г. № 1873
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402; № 39, ст. 6713; 2022, № 1, ст. 126).
Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 1873
ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".
2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".
3. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";
б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейсяна 1 федерального судью
(кв. метров):
в судах общей юрисдикции
в арбитражных судах
5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к федеральной целевой программе"Развитие судебной системы Россиина 2013 - 2024 годы"(в редакции постановленияПравительства Российской Федерацииот 20 октября 2022 г. № 1873)
ПЕРЕЧЕНЬстроек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск,ул. Сурикова, 63 "А", - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровскойобласти - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Курского областногосуда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Приобретениеи реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области,г. Кола, - всего
в том числе:
приобретение
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Омского областного судаи Управления Судебного департаментав Омской области - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Реконструкция существующего зданияс возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департаментав Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова,д. 217, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство Рязанского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областногосуда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5,и ул. Советская, д. 3а, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Выборгскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Колпинскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Московскогорайонного суда,г. Санкт-Петербург, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,ул. Пушкина, д. 20, - всего
в том числе
строительство
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск,ул. Декабристов, - всего
в том числе
реконструкция
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,ул. Пушкина, д. 88) - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
публичный технологическийи ценовой аудит
строительство
Строительство комплекса правосудияв г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9(2-я очередь строительства), - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,г. Махачкала, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция здания Ленинградскогорайонного суда
г. Калининграда - всего
в том числе
реконструкция
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградскойобласти - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
в том числе
строительство
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайскогорайонного суда
г. Новосибирска - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
105789,7.12
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
в том числе
строительство
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
в том числе
реконструкция
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Миасского городскогосуда - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Сергокалинского районного судав с. Сергокала - всего
в том числе
строительство
Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда,г. Буйнакск,Республика Дагестан
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский,ул. Ленина, д. 20, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия -
всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Карабулакского районного суда РеспубликиИнгушетия - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда,пгт. Каа-Хем,Республика Тыва
Строительство зданиядля размещения Гудермесского городского суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещенияУрус-Мартановского городского суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Нижнекамскогогородского суда Республики Татарстан - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство Дома правосудия вг. Набережные Челны - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция здания Артемовскогогородского судасо строительством пристройки - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда,г. Уссурийск
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области,с. Ивановка, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,г. Астрахань, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда,с. Красный Яр,ул. Советская, д. 2, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкцияне завершенного строительством объекта) - всего
в том числе
строительство
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания,г. Заволжск.19, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск,ул. Ворошилова, д. 1, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Приобретение здания для размещения Советскогои Октябрьского районных судов г. Липецка
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
Приобретение здания для размещенияНаро-Фоминского городского суда
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда,г. Хабаровск
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
Приобретение здания для размещения Островского районного суда,пос. Судиславль
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
Строительство здания для размещения Промышленного районного судаг. Оренбурга - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселокСараи, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,г. Спасск-Рязанский, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Реконструкцияне завершенного строительством здания для размещения Железнодорожногои Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара,ул. Тухачевского,д. 226, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного судаг. Саратова - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Приобретение зданиядля размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -
всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Смоленского районного судаи Управления Судебного департамента в Смоленской области,г. Смоленск, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство пристройкисо встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департаментав Тамбовской области,г. Тамбов, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Калининского районного судаг. Тюмени - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Приобретениеи реконструкцияне завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,г. Новосибирск, - всего
в том числе:
приобретение
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
в том числе
строительство
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,ул. Загорская, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда,пос. Спирово
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда,г. Весьегонск
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда,г. Лихославль
Реконструкцияне завершенного строительством зданиядля размещенияАвтозаводскогорайонного суда,г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольскогокраевого суда,г. Ставрополь
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области,г. Липецк, площадьПетра Великогов Советском районе
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области,г. Тамбов, - всего
в том числе:
приобретение
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области,г. Тверь, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области,г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области,г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного судаг. Санкт-Петербургаи Ленинградской области,г. Санкт-Петербург,ул. Смольного, д. 6, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,г. Волгоград, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области,г. Владимир, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан,г. Казань,ул. Ново-Песочная, - всего
в том числе
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики,г. Ижевск, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда,г. Красноярск,ул. Ленина -ул. Просвещения, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска,ул. 4-я Советская, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда,г. Чита, ул. Ленина,д. 145, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края,г. Хабаровск
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,г. Грозный, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,г. Краснодар,ул. Постовая -ул. Захарова, - всего
в том числе
строительство
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области,г. Кострома
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, ЧувашскаяРеспублика, - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Приобретение здания для размещения Могойтуйскогорайонного суда,пос. Могойтуй, Забайкальский край
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
Строительство здания Лабытнангского городского суда,г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Нюксенского районного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство зданиядля размещения Череповецкого городского суда Вологодскойобласти - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда,г. Великий Устюг,пер. Революционный,д. 3, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Приобретениеи реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,г. Барнаул,ул. Балтийская, д. 28, - всего
в том числе:
приобретение
проектныеи изыскательские работы
реконструкция
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтайсо строительством пристройки - всего
в том числе
проектныеи изыскательские работы
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного судаВолго-Вятского округа,г. Нижний Новгород, - всего
703463,2.11
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
реконструкцияс элементами реставрации
Строительство зданиядля размещения Верховного Суда Республики Крым,г. Симферополь, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
строительство
Строительство зданиядля размещения Арбитражного суда Челябинской области,г. Челябинск, - всего
в том числе:
проектныеи изыскательские
строительство
Приобретение зданиядля размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,г. Кемерово
Мероприятияпо строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикциии федеральных арбитражных судов.22
Итого
в том числе:
проектныеи изыскательские работы
публичный технологическийи ценовой аудит
строительство, реконструкция, приобретение
________________________________
1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;
реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.
10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.
12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;
строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;
строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;
строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.
14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.
17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.
21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:
не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".
6. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции 4 цифры "8423,9.4" заменить цифрами "8423,93,4";
б) в позиции 5:
в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год.9" заменить словами "2022 год";
в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,8.4" заменить цифрами "61528,83,4", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3.4";
в) в позиции "Итого":
в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:
"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";
д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".
7. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34.1", "10040,051,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52.1", "10025,981,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,82.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
б) в разделе II:
в позиции "Всего" цифры "91921,15.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,33.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":
цифры "86548,81.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,99.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,2.1", "9835,21,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,38.1", "9821,131,5" и "10087,961,6";
в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
".1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 5 изложить в следующей редакции:
".5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 6 следующего содержания:
".6 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
8. В приложении № 7 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34.1", "10040,051,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52.1", "10025,981,4" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,77.1", "9837,871,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,95.1", "9823,81,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":
цифры "90189,82.1", "10037,38.1" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296.1", "10023,31.1" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,21,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,131,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 4 изложить в следующей редакции:
".4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
".5 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
_____________